《中华黎民共和邦合同法》第286条（注：现行有用的功令为《中华黎民共和邦民法典》第807条）
2012年9月17日，河南恒和置业有限公司与中天筑造集团有限公司订立一份《恒和邦际商务会展核心工程筑造工程施工合同》商定，由中天筑造集团有限公司对案涉工程举办施工。2013年6月25日，河南恒和置业有限公司向中天筑造集团有限公司发出《中标告诉书》，2013年6月26日，河南恒和置业有限公司和中天筑造集团有限公司订立《筑造工程施工合同》，合同中两边对工期、工程价款、违约义务等相合工程事项举办了商定。合同订立后，中天筑造集团有限公司进场施工。施工时代，因河南恒和置业有限公司拖欠工程款，2013年11月12日、11月26日、2014年12月23日中天筑造集团有限公司众次向河南恒和置业有限公司投递合系函，乞求河南恒和置业有限公司马上支拨拖欠的工程款，按合同商定支拨违约金并经受相应亏损。2014年4月、5月，河南恒和置业有限公司与德汇工程拘束（北京）有限公司订立《筑造工程制价筹商合同》，委托德汇工程拘束（北京）有限公司对案涉工程举办结算审核。2014年11月3日，德汇工程拘束（北京）有限公司出具《恒和邦际商务会展核心结算审核申报》。中天筑造集团有限公司和德汇工程拘束（北京）有限公司阔别正在审核申报中的审核汇总外上加盖公章并署名确认。2014年11月24日，中天筑造集团有限公司收到告诉，河南省焦作市中级黎民法院根据河南恒和置业有限公司其他债权人的申请将对案涉工程举办拍卖。2014年12月1日，中天筑造集团有限公司第九筑造公司向河南省焦作市中级黎民法院提交《合于恒和邦际商务会展核心正在筑工程拍卖合系函》中载明，中天筑造集团有限公司系恒和邦际商务会展核心正在筑工程承包方，自项目开工，中天筑造集团有限公司已实现产值2.87亿元工程，中天筑造集团有限公司乞求依法确认优先受偿权并加入扫数拍卖流程。中天筑造集团有限公司和河南恒和置业有限公司均承认案涉工程于2015年2月5日停工。
2018年1月31日，河南省高级黎民法院立案受理中天筑造集团有限公司对河南恒和置业有限公司的告状。中天筑造集团有限公司乞求废除两边订立的《筑造工程施工合同》并乞求确认河南恒和置业有限公司欠付中天筑造集团有限公司工程价款及优先受偿权。
河南省高级黎民法院于2018年10月30日作出（2018）豫民初3号民事占定：一、河南恒和置业有限公司与中天筑造集团有限公司于2012年9月17日、2013年6月26日订立的两份《筑造工程施工合同》无效；二、确认河南恒和置业有限公司欠付中天筑造集团有限公司工程款288428047.89元及相应息金（以288428047.89元为基数，自2015年3月1日起至2018年4月10日止，根据中邦黎民银行发外的同期贷款利率计付）；三、中天筑造集团有限公司正在工程价款288428047.89元领域内，对其施工的恒和邦际商务会展核心工程折价或者拍卖的价款享有行使优先受偿权的权益；四、驳回中天筑造集团有限公司的其他诉讼乞求。宣判后，河南恒和置业有限公司提起上诉，最高黎民法院于2019年6月21日作出（2019）最高法民终255号民事占定：驳回上诉，保持原判。
实践法院依其他债权人的申请，对发包人的筑造工程强制实践，承包人向实践法院宗旨其享有筑造工程价款优先受偿权且未跨越除斥时代的，视为承包人依法行使了筑造工程价款优先受偿权。发包人以承包人告状时行使筑造工程价款优先受偿权跨越除斥时代为由举办抗辩的老版新葡萄8883官网下载，黎民法院不予维持。尊龙z6官网指挥案例171号：中天兴办集团有限公司诉河南恒和置业有限公司兴办工程施工合同纠葛案
